电工安全协议书范本（通用11篇）

随着社会一步步向前发展，各种协议频频出现，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。那么协议的格式，你掌握了吗以下是小编帮大家整理的电工安全协议书范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

电工安全协议书 1

甲方(工程发包方)：

乙方(工程承包方)：

工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：

一、甲方的安全责任：

1、涉及输、变、配电设备上的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。

2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措”(即:组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施。

4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。

5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目，必须指派工作负责人，并由该工作负责人组织开工会和收工会，向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。

6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。

7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。

8、工程竣工后，应组织验收，对工程的安全、质量情况作出综合评价。

二、乙方的安全责任：

1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。

2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。

3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。

4、施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的同意。

5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的'一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。

8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

9、本工程不得再行转包。

三、施工期间甲方指派

同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派

同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。

四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。

五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，可另外附页。

六、其它需要约定的事项：

七、本协议是

工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。

本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方代表盖章：

乙方代表盖章：

_______年_______月_______日

甲方单位盖章：

乙方单位盖章：

_______年_______月_______日

电工安全协议书 2

建设单位(以下简称甲方)：

承包单位(以下简称乙方):

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的'临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

6、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理本身应办理的有关手续，因乙方责任造成的罚款由乙方承担。

7、使用电动吊篮施工，每部吊篮必须由经过培训考核的专人负责控制，严格按吊篮操作规程进行操作，如违章操作而发生事故，责任和费用由乙方承担。

8、保证施工场地整洁，符合卫生管理的有关规定，因自身原因违反有关规定而造成的罚款由乙方承担。

9、遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准和施工方案组织施工，并随时接受行业安全检查人员和甲方现场安全管理人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

10、吊篮、吊绳搭设时，要认真扣紧每个扣件，悬挂钢丝绳时，要系好安全带(绳)，安全带(绳)必须连接在吊环上， 其下方不得站人或有行人。 使用前应对工人进行安全使用教育，同时升降时，摇动手柄用力均匀，同步上下，勿使吊篮倾斜，以致操作不当，损坏手板葫芦，而造成隐患。 使用时，架上每个人必须系好安全绳，且荷载不宜集中，不得超载。

11、每天吊篮在使用前，必须由架子工对吊篮进行全面检查，并设专人监督，发现隐患及时处理。 升降到操作位置时，按下安全器上的手柄，锁住吊体。安全绳必须连接在预埋吊环上，并且连接牢固，另一端与人连接，严禁系在吊篮上。二次保险钢丝绳用不少于3个花篮卡子卡在预埋件上。吊篮每天下班时必须摇至地面。

12、风速大于5级时应停止吊篮、吊绳等施工工作。

安全用电

1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

机电设备使用

1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。

2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。

人员安全

1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证(卡)并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。

2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。

三、 违反安全管理规定处罚办法

1、 对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元～5000元。

2、 进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽 未佩带安全帽进入现场罚款10元。

3、 不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款100元。

4、 高空作业不系安全带罚款500元。

5、 非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100元～1000元。

6、 施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。

7、 罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位:(章)乙方单位:(章)

代表人：项目负责人：

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

电工安全协议书 3

招聘方： （简称甲方）

受聘方： （简称乙方）。

根据《中华人民共和国劳动法》和有关劳动政策法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议。

第一条、协议期限

协议生效期限为_____个月，从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日相关工程结束_______年_______月_______日止。

第二条、工作内容

1、负责本项目部及工地的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。

2、认真学习和掌握先进的电力技术，熟悉所辖范围内的电力、电气设备的`用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。

3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程，保证安全供电，保证电气设备正常运转。

4、经常深入现场，巡视检查电气设备状况及其安全防护。

5、负责月底抄录用电单位电表并整理报送财务。

第三条、劳动纪律

1、甲方应根据《劳动法》和有关规定，制定各项具体规章制度。

2、乙方应遵守国家法律、法规和甲方依法制定的各项具体规章制度；严格操作规程和工作规范；爱护甲方财产，遵守职业道德；服从甲方的管理和教育。

3、乙方违反劳动纪律，甲方可依据国家法律、法规和本项目部相关规章制度，给予纪律处分、经济处分，直至解除劳动协议。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资为：_____元/月，工资已包含社会保险金。

2、乙方每月工资由甲方于次月20日发放。若工资发放日适逢周日或假日，甲方可提前或推后一日或数日发放。若甲方推后半个月未发放工资，视为违约。

3、乙方在甲方工作期间，甲方除支付乙方工资外，负责乙方职工餐及住宿的提供，除此不支付其它任何费用。

4、乙方在工作期间福利待遇与甲方正式职工相同，乙方如在工作期间请假，甲方不支付请假期间工资。

第五条、协议终止及违约

1、如乙方终止协议，必须提前半个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后可办理终止手续。

2、如果乙方违约，造成甲方损失，乙方加倍赔偿甲方损失。

3、乙方要自觉维护和遵守国家法律、法规条例及甲方规定的各项规章制度。乙方触犯甲方规定的相关制度，甲方有权对其予以警告、处罚、直至辞退。

4、甲方因项目工程竣工有权终止本协议，并提前一个月通知乙方，协议终止时，甲方得结清乙方的工资。

第六条、其它

1、甲、乙双方就履行本协议所发生一切争执，同意以劳动局为第一审理机关。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，具有同等法律效力。

甲方：

乙方（姓名）：

签约代表人：

身份证号码：

职称：

户口所在地地址：

_______年_______月_______日

电工安全协议书 4

甲方：_______

乙方：_______

1、根据有关规定，经协商甲、乙双方共同签订本协议，共同执行。

2、工作任务：

2.1甲方安排乙方在兴南工业园，物业电工岗位，从事该岗位职责范围内的工作；

2.2乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行；

2.3乙方在完成工作任务过程中，应执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德；

2.4因甲方生产（工作）情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配或直接辞退。

3、劳动报酬：

甲方应按照国家有关规定，遵守按劳分配原则，结合工作价值，根据乙方所从事的工作岗位，依法确定乙方的劳动报酬为2500元（人民币）/月（大写：贰仟伍佰元整），其它各种福利、津贴均含在当月的劳动报酬中而不再另行计发。

4、劳动纪律：

4.1乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，包括公司的的各项规定和要求。同时，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理和教育。

4.2乙方违反劳动纪律，甲方可对其进行批评教育，直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。

5、协议的.终止、变更、续签和解除：

5.1本协议期限届满时即终止，由于生产、工作需要，在双方同意条件下，可续签协议，并应提前1个月办理续签协议手续。

5.2经双方协商同意，可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。

5.3甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。

5.4具有下列情况之一，乙方可以解除本协议：

5.4.1经国家有关部门确认，生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康，企业又不加以改善的；

6、任何一方违反本协议规定，给对方成经济损失，应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。

7、协议如有未尽事宜，凡属国家有规定的，按有关规定执行；凡属国家没有规定的，甲、乙双方可协商修订、补充。

8、乙方必须服从甲方的管理及工作上的分配。维护好公司的利益和财产。

9、乙方必须保管好甲方所提供给本岗位（电工）使用的所有工具，（冲击钻、电钻、手磨机、抽水泵等）。如有失需按市价赔偿。

10、乙方每月必须准时、准确地抄好工业园内各厂家所有水表及电表。

11、本协议自签订之时起生效。

12、本协议一式________贰________份，甲方执_________壹份、乙方执壹________份。

甲方（签章）：_______

乙方（签字）_______

法定代表人：_______

委托代理人：

联系电话：

_______年_______月_______日

联系电话：

_______年_______月_______日

电工安全协议书 5

甲方：

乙方：

甲乙双方根据国家有关法律、法规规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本协议。

第一条协议期限

1、协议有效期：自_____年___月___日至_____年___月___日止（其中试用期____个月），协议期满后自然终止。

2、协议期满前一个月，经双方协商同意，可以续订聘用协议。3本协议期满后，任何一方认为不再续订聘用协议的，应在协议期满前一个月书面通知对方。

第二条工作岗位

1、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向与乙方签订岗位聘用协议，明确乙方的具体工作岗位为__________，全权处理甲方企业范围内电力系统的维修、维护及相关业务。工作内容包括：

（1）每月对变电室进行日常维护一次（含卫生清理）；

（2）入冬前对变电室进行各种小动物的预防检查；

（3）每月对低压用电线路及设备的维护保养和及时维修；

（4）其他用电系统设备、线路的维护保养和维修。

2、甲方因工作需要随时（包括夜间）电话通知乙方前来工作，乙方若无特别理由不得拒绝。如乙方外出到滨城区以外，应提前电话通知甲方，便于甲方另作安排。

3、乙方在行使职责时，甲方应积极配合，人、财、物应达到要求，乙方工作质量应达到行业要求。

第三条工作条件和劳动保护

1、乙实行不定时工作制，不受甲方考勤，不受甲方时间约束。

2、甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方的人身安全及人体不受危害的环境条件下工作。

3、甲方根据乙方工作岗位的实际情况，按国家有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品。

4、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、调遣。

5、甲方应为乙方购买工伤保险，提供必要的保障服务。

第四条工作报酬

1、甲方按月支付乙方工资为________人民币。第五条工作纪律和职责

1、乙方应遵守国家的法律、法规。

2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理、教育。

3、检查水电线路，及时排除故障，发现有盗电行为，及时举报。及时抽水，保障供给，若抽水机出现故障，须立即抢修、保障供水。

4、配电间发电房抽水房保持清洁卫生、物资存放整齐有序，爱惜机械、加强保养，保证正常运转，延长机械使用寿命。

5、水电安装、线路检修、机械修理及维护须按规程运作。违章操作或由操作不当出现事故，一切责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。

第五条聘用协议的变更、终止和解除

1、聘用协议依法签订后，协议双方必须全面履行协议规定的义务，任何一方不得擅自变更协议。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见的，原协议继续有效。

2、聘用协议期满或者双方约定的协议终止条件出现时，聘用协议即自行终止。在聘用协议期满一个月前，经双方协商同意，可以续订聘用协议。

3、经聘用协议双方当事人协商一致，聘用协议可以解除。

4、乙方有下列情形之一的`，甲方可以解除聘用协议。

（1）在试用期内被证明不符合聘用条件的；

（2）严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的；

（3）故意不完成工作任务，给聘用单位造成严重损失的；

（4）严重失职，营私舞弊，对聘用单位利益造成重大损害的；

（5）上网作业证失效的；

（6）被依法追究刑事责任的。

6、有下列情形之一的，甲方可以解除聘用协议，但应提前三十天以书面形式通知受聘人。

（1）乙方患病或负伤医疗期满后，不能从事原工作的；

（2）聘用协议订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的聘用协议无法履行，经当事人协商不能就变更聘用协议达成协议；

（3）乙方不履行聘用协议的。

7、有下列情形之一的，乙方可以通知聘用单位解除聘用协议：

（1）在试用期内的；

（2）甲方未按照聘用协议约定支付工作报酬或者提供工作条件的。

8、乙方要求解除聘用协议，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条其它事项

1、甲乙双方因实施聘用协议发生人事争议，按法律规定，先申请仲裁，对仲裁裁决不服，可向人民法院提起诉讼。

2、本协议一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字后生效。

3、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

甲方（盖章）：______________

乙方（签字）：______________

代表（签字）：______________

签订时间：_______年_______月_______日

签订时间：_______年_______月_______日

电工安全协议书 6

甲方：

乙方：

为加强学校水电管理，提高水电管理人员的服务意识、服务质量、服务效率，确保师生正常用水用电的需求，最大限度地减少用水用电的浪费，甲方聘请乙方为学校水电工工作人员，为维护甲、乙双方权利，经协商，双方达成如下协议：

一、乙方工作职责：严格履行《九江一中水电工工作职责》，认真落实《九江一中水电管理规定》中各项用水管理规定。每天提供24小时用水用电服务，手机24小时开通，节假日照常上班。

二、甲方对乙方的工作考评：对照水电工工作职责、水电管理规定严格考评，并通过民意测验及调查考核，工作积极认真负责、热情主动地为师生用水用电提供高效满意服务的，合同期满，可办理续聘或优先录用。

三、甲方支付乙方工资及福利待遇：

1、甲方支付乙方每月基本工资600元，工作考核奖按实际工作情况确定，最高每月900元。

2、乙方除基本工资和考核奖及学校统一发给临时用工人员的`补助或奖金外，不得享受学校其他任何方面的福利待遇。

四、安全责任：乙方在工作过程中应规范操作，认真落实水电工工作安全责任条例，在排除各种安全隐患的工作中如出现安全事故，一切责任由乙方承担。如乙方因安全事故丧失工作能力或牺牲生命，甲方则同时终止与乙方的聘用关系。

五、其他事项：

1、乙方受聘时须交纳保证金1000元，并有一名九江一中正式教职工作为担保人。聘用期内乙方若无故不履行工作职责或给学校造成损失，追究乙方或担保人的责任及损失赔偿(损失赔偿在保证金中扣除，如不够数在工资中扣除)。

2、甲方或乙方若因特殊原因需终止聘用合同，必须提前两个月以书面形式向对方提出，并向对方支付受聘者所交保证金等额的费用以作赔偿方损失。

六、受聘期限：合同聘用期为壹年，自____年8月1日起至____年7月31日止，未定事宜，双方协商解决。

甲方签字(或盖章)：

乙方签字(或盖章)：

乙方担保人(签字或盖章)：

_______年_______月_______日

电工安全协议书 7

甲方：

乙方：

甲乙双方自愿、平等、协商一致的原则，签订本协议。

第一条协议期限

1、协议有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共个月，协议期满后自然终止。

2、协议期满前一个月，经双方协商同意，可以续订聘用协议。

3、本协议期满后，任何一方认为不再续订聘用协议的，应在协议期满前一个月通知对方。

第二条工作岗位

1、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向与乙方签订岗位聘用协议，明确乙方的具体工作岗位为兼职水电工，负责甲方店面、员工宿舍范围内水、电力系统的维修、其它维修保养工作。

2、注意事项包括：

（1）乙方属特殊岗位，必须持证上岗，须严格按照规范标准操作，出现人身伤害等问题自行承担，与甲方无关。

（2）不能破坏甲方的原有电路、水路。

（3）对于紧急的维修，一个小时内到场维修，对于非紧急的维修，48小时以内到场维修。

（4）乙方到店维修时，不能影响门店的正常营业，注意形象和行为。

（5）每周到店检查一次，电气设备，防患电气安全隐患。

第四条工作报酬

1、甲方按月支付乙方工资为400元。工资按月结算，每月15日发放上月工资。

2、乙方的工资卡号为：____，卡号若有变更请及时通知甲方。

第五条聘用协议的变更、终止和解除

1、聘用协议依法签订后，协议双方必须全面履行协议规定的义务，任何一方不得擅自变更协议。如需更改协议，双方达成一致后重新订立。

2、聘用协议期满或者双方约定的协议终止条件出现时，聘用协议即自行终止。在聘用协议期满一个月前，经双方协商同意，可以续订聘用协议。

3、经聘用协议双方当事人协商一致，聘用协议可以解除。

4、乙方有下列情形之一的.，甲方可以解除聘用协议：

（1）不能完成工作任务，给聘用单位造成损失的；

（2）上网作业证失效的；

（3）被依法追究刑事责任的；

（4）其他违反甲方门店规章规定的行为。

5、乙方要求解除聘用协议，应当提前三十天以书面辞职申请的形式通知甲方。

第六条其它事项

1、本协议一式贰份，甲方一份，乙方一份，经甲、乙双方签字后生效。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

日期：_______年_______月_______日 日期：_______年_______月_______日

电工安全协议书 8

甲方：______

乙方：____

根据《合同法》及《建筑法》的相关条款，本着公平、自愿的原则就____________________________工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款：

一、劳务分包范围和工作内容

A、施工图纸上的电气工程、给排水及采暖、(消防工程不在此范围内)。

1、交工验收配合工作及所有楼层卫生清理。

2、施工现场临时用电由乙方负责安装和管理。

二、分包性质：

单项劳务清包工(自负盈亏)。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料。

三、质量要求：

(合格)

四、工期要求：

结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。

五、甲方义务和权利：

1、甲方负责对工程的施工组织及协调，对技术、质量、文明施工的交底和安排。

2、甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、文明施工、材料使用情况。

3、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题，负责在施工中各工种、工序间的`协调与配合。

4、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。

5、在乙方不能满足甲方工期、质量、的要求时，甲方有权终止合同，乙方无条件带工人先退场后结算，并按已完工作量的40%结算劳务费，工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期，一切经济损失由乙方全部负责赔偿。

6、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。

7、乙方对劳务工资发放不合理不到位，甲方有权改变发放方式(见付款方式)。

8、根据乙方职工的数量和素质，甲方有权调整乙方所施工的工作面。

9、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。

10、乙方在施工中所有未完善的工作量，甲方有权在结算时扣除其费用。

11、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。

12、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费，如造成严重后果的，一切经济损失由乙方负责赔偿。

13、因业主资金短缺或手续不全造成停工10日以上，甲方有权书面通知乙方分流工人转岗，待工程复工，乙方如不能及时组织人员恢复正常施工，甲方有权另行安排其他班组进入施工，原合同就此终止。

六、乙方的权利和义务

1、乙方可要求甲方____正常的施工环境。

2、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。

3、乙方在施工中与其他班组必须相互配合、互相协调，严格按照图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。

4、乙方在施工过程中，必须无条件服从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度，服从遵守现场的一切管理制度和条款。

5、乙方必须生产、不违章操作、不野蛮施工，否则发生的、质量事故责任均由乙方承担，在机械及设施的使用过程中必须爱护，并专人负责。乙方在工程施工过程中要严格按照施工图纸进行材料计划并上报，凡因乙方计算错误，导致材料出入过大，所发生的材料损失，由乙方承担。

6、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清，对一切工具和材料负责回收、清理，如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。

7、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、要求的素质好过硬的充足劳动力，杜绝用零散跑工，且必须持证上岗，并将施工人员花名册、身份证复印件、劳动合同上报甲方备案。

8、乙方所有职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。

9、在施工过程中，因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款，由乙方全部承担。

10、乙方必须按规定及时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。

11、乙方必须承担本工程一切不可抗拒因素所造成的误工经济损失。

12、乙方必须无条件与甲方签订责任书。

13、因业主资金不到位或手续不全造成停工10日以上，班组有权组织工人分流到其他工地，工地复工后，班组有义务恢复正常施工。

14、乙方自行解决食宿问题，费用自理。

七、分项工程承包单价及结算方式：

1、结算单价

A、在保证工期、质量、的前提下，甲方按_____元/平方米(按照施工图纸上的建筑面积)给乙方进行结算。

①、甲方对乙方按实际工程量进行结算；

②、本工程图纸设计变更单项工程量不超过2000元的，不给计算；

③、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书，公司总经理签字后方可生效。

八、付款方式：

1、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费：学生上学每人500元人民币，农忙款每人1000元人民币，工人返乡时回家路费每人2000～3000元人民币，其余劳务费在每年度农历12月25日前支付，以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的90%，剩余劳务费在本工程竣工交付使用，甲方与业主结算后支付。保修费用按国家有关规定，到期后一次性返还给乙方。

2、跨年度工程，甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的80%。

3、每次劳务费发放前，乙方必须把职工的工资表造好附带职工复印件上报甲方财务(工资表总额不能超过预算金额)，有财务到银行____、按照工资表把工资划到每个职工账上。如果乙方不配合工作，工资发放不到位，一切责任由乙方自己负责。

九、补充条款：

一、违约责任：

1、因乙方原因造成工程停工或工期延误，乙方承担给甲方造成的一切经济损失，且每停工或延误一日，应向甲方支付5000元违约金。

2、因甲方原因造成工程停工或工期延误，甲方应顺延工期。

二、争议：双方在履行合同发生争议时，可以自行和解或要求有关部门调节，如任达不成共识，可按下列方式解决：

1、向合同签证地仲裁____申请仲裁；

2、依法向有管辖权的人民法院起诉。

三、其他事项

1、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后，此合同书自动解除。

2、本协议未尽适宜，双方协商解决。

以上协议条款系双方共同遵守和执行，如有违约，有违约方承担一切经济及法律责任。

甲方(公章)：________________乙方(公章)：_______________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电工安全协议书 9

甲方：

乙方：

根据双方自愿，就甲方雇佣乙方担任临时电工一事达成以下协议：

一、工作内容

乙方将负责甲方指派的电工工作，包括但不限于电路维修、设备安装和维护等。

二、工作时间和地点

1. 工作时间：乙方将按照甲方的要求安排工作时间，双方可根据实际情况协商调整。

2. 工作地点：乙方将根据甲方的要求前往指定地点进行工作。

三、工资和支付方式

1. 乙方的工资为每小时___元。

2. 工资支付方式：甲方将于每月__日将工资支付给乙方。

四、保密条款

1. 乙方在履行工作职责期间可能接触到甲方的商业机密和敏感信息，乙方应当严格保密，不得泄露给任何第三方。

2. 乙方应当采取必要的措施，确保甲方的商业机密和敏感信息的安全。

五、违约责任

1. 任何一方违反本协议的约定，应当承担相应的.违约责任。

2. 如因乙方的原因导致工作质量不符合要求或工作延误，甲方有权终止本协议并要求乙方承担相应的赔偿责任。

六、其他约定

1. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为______。

2. 本协议如需变更或终止，双方应当提前书面通知对方。

甲方（盖章）：

乙方（签字）：

日期：

电工安全协议书 10

甲方：

乙方：

为更好的开展工作，强化电工作业人员的工作责任，做到责权分明，共同遵守和监督，经甲乙双方商议特定此协议：

一、电工属特种作业人员，乙方必须持有合法证件，做到持证上岗。

二、乙方负责电源管理，对工地内所有电源设备，线路等经常进行安全检查，发现电源超负荷，短路等极易造成火灾的危险情况，必须立即进行修理，严防发生事故；如果不及时处理，造成的`损伤由乙方负责赔偿。

三、除电工人员，任何人不得随便乱拉乱接电源和安装电器设备，不准乱拉电线，如需拉临时线路时，要搞好安全措施，用后立即拆除；如果未经电工同意有其他人对电源乱接乱拉，电工有权对当事人进行罚款并上报公司。

四、乙方严格执行电工操作规范，并负责全工地电路、电器设备的安装、调试，检修与保养；如果没有做到以上所造成的电路、电器设备等损坏，乙方应付全部责任。

五、乙方对配电柜要固定安装，做好防雨漏雨保护措施，周围严禁存放易燃易爆和其它危险物品；如有造成损伤乙方全权负责。

六、乙方要定期对配电柜及其开关进行维护清理，保持清洁，预防尘土造成短路，对电器设备线路要经常进行检查，发现问题及时解决；如果工作不到位造成的损失按原价赔偿。

七、乙方若发现配电柜电闸跳闸时，不能马上合闸，应查明情况后，再合闸，以防发生意外；如因操作不当造成的意外事故乙方全权负责。

八、乙方要树立安全意识，在操作过程中一定要注意安全，做到安全第一，严禁违章操作，若发生一切因操作不规范所造成的电力伤亡，责任由乙方全权承担，与甲方无关。

九、乙方在本公司管辖生活、施工场地以外进行个人活动应安全自付，如果造成伤亡由乙方自行承担责任，与甲方无关。

一十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方

乙方：

电话：

_______年_______月_______日

电工安全协议书 11

甲方：

乙方：

鉴于甲方因某种原因需要临时聘请电工，乙方愿意提供电工服务，双方经友好协商，达成以下协议：

一、服务内容

1. 乙方将派遣电工提供以下服务：

a) 电气设备安装、维修和检测；

b) 电线、插座和开关的安装和维修；

c) 灯具的更换和维修；

d) 其他与电工相关的工作。

2. 甲方需提供工作场所和所需工具，如有特殊需求，应提前告知乙方。

二、工作时间和报酬

1. 工作时间：根据甲方需求，双方协商确定具体工作时间和工作日程。

2. 报酬：乙方将按照以下方式收取报酬：

a) 按照小时计费：每小时收费 ___；

b) 按照工作日计费：每工作日收费___。

3. 报酬支付方式：甲方应在乙方完成工作后___内支付报酬，支付方式为___。

三、责任与保险

1. 乙方负责提供合格的电工进行工作，并保证工作质量符合相关法律法规和行业标准。

2. 乙方应购买足够的`责任保险，以保障在工作过程中可能发生的意外事故。

3. 如因乙方电工的过失或疏忽导致甲方财产损失或人身伤害，乙方将承担相应的赔偿责任。

四、解除协议

1. 若任何一方违反本协议的任何条款，对方有权解除本协议，并可以要求对方承担相应的违约责任。

2. 解除协议应以书面形式通知对方，并在通知发出___后生效。

五、保密条款

1. 双方应对在履行本协议过程中所获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，并不得向任何第三方披露。

2. 本条款的保密义务在本协议终止后仍然有效，直至相关信息进入公共领域。

六、争议解决

1. 双方在履行本协议过程中发生的争议应通过友好协商解决。

2. 若协商不成，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。

七、其他条款

1. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为___。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：

日期：