关于土石方工程联营协议书(通用8篇)
关于土石方工程联营协议书(通用8篇)
在社会一步步向前发展的今天,协议书的使用成为日常生活的常态,签订协议书可以约束双方履行责任。大家知道协议书的格式吗?下面是小编为大家收集的关于土石方工程联营协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
土石方工程联营协议书 1
甲方:天津____土石方工程有限责任公司
乙方:____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,结合本项目的具体情况,甲方决定将天津滨海新区南疆工业园储备基地土石方运输项目承包给乙方,为了明确甲乙双方的责任和义务,经双方多次友好协商一致同意签订以下条款:双方共同遵守。
一、项目概况及价款:
1、项目名称:天津滨海新区南疆工业园储备基地
2、运输距离:主干道柏油路,起步150KM.至164KM
3、运输单价:吨KM0.35元,(装、运、平,税后价)
4、计量方式:过磅或者量方
5、工程地址:南疆临港开发区
6、工程量:本合同工程量暂定200万立方,
7、施工期限:十八个月,以甲方通知进出时间为准。
8、住宿由甲方提供场地,乙方自行搭建,费用由乙方承担。
二、工程款结算方式:
甲方按照合同的工程量总价款的5%,约3300万元拨款到乙方账户,车辆按照计划到位,支付月计划25%的工程预付款,按照实际发生的工程量每十天结算一次,即每月结算三次,月结百分之一百,再拨付下月预付款,以此类推。
三、甲、乙方双方应承担的责任:
1、甲方的责任:甲方确保乙方的车辆在装、卸地点的道路畅通无干扰,保六十吨载重过道费,超出部分过道费乙方自己承担。
2、甲方合理安排,乙方服从管理,所有车辆必须按照合同的路线正常行驶,因乱倒乱卸、等违章行为,按规定处罚,情节严重者转交公安机关处理。
3、如乙方车辆进入甲方指定的位置后,按照甲方约定时间不能够如期开工超过24小时,其损失由甲方承担。
4、乙方的责任:乙方所有进场车辆必须做到安全文明施工,所有驾驶人员不准酒后驾车,如出现事故责任由乙方自行承担,乙方将驾驶员的身份证、驾驶证、行驶证复印件各一份交给甲方备案,甲方不得另作它用。
四、其它条款:
1、因自然灾害或人力不可抗拒的.因素造成不能正常施工,工期期限相应顺延,造成损失,甲乙双方共同协商解决。
五、违约责任:
甲、乙双方共同遵守本合同的条款,违约方应承担守约方本合同的经济损失及法律责任。
六、纠纷处理方式:
在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。
七、双方在合同履行期间所有发生的问题分清责任,不得推诿,本合同未尽事宜,双方友好协商后另签订附加协议书,附加协议书享有本合同同等的法律效力。
九、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,自双方签字盖章后生效。
甲方:天津____土石方工程乙方:
有限责任公司
代表人签字:代表人签字:
签订地点:
签订日期:二〇____年九月二十九日
土石方工程联营协议书 2
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任,确保工程质量和任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、碾压等内容。
4、工程量:万立方米,以现场测量实际方量为准。
5、工程单价:运距五公里,单价为____元/立方米含爆破,每超壹公里,增加运费壹元/立方米。(税后价)
6佰万人民币。
第二条、工程工期
工程期限自____年____月____日至____年____月____日止,总工期一年时间(以业主开工通知书为准)。
第三条、工程质量
乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工,确保工程质量。工程验收时,应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行,工程质量合格。
第四条、工程价款结算方式
1、双方签订联营合同后,乙方等候甲方通知乙方管理人员进行场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后,按乙方当月计划工程量拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量(月)报表,次月____日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价____%的进度款。同时按比例扣回预付款。
2、工程款结算:待乙方按本合同约定的时间内完成所有工程量,经相关部门验收合格,乙方提交施工、竣工所有资料给甲方,甲方办完结算款后一个月内将余款一次性交付给乙方。
3、甲方拨付给乙方的预付款、进度款,甲方必须监督乙方使用。
4、在施工中由甲方提供油料及炸材,其费用由乙方承担,甲方在每月进度款中扣除。甲方提供的油料和炸材单价统一按国家现行市场价。
第五条、双方责任
1、甲方负责提供该项目的一切合法有效的法律文书作为合同附件和施工图纸(现场时提供)。
2、甲方并派一名财务监理,监管工程资金使用。资金支配由乙方按合同规定的范围内自行支配。
3、为乙方提供临设场地,水、电进场和施工便道等前期工作提供服务,其费用由甲方承担,以双方补充协议另行商定造价。乙方进场后,所有水、电、气等费用自付。
4、负责协调与施工有关的相关事宜,并与乙方共同协调当地周边关系。
5、甲方有权对乙方质量,安全、进度进行监督检查。
6、及时汇总上报施工报表、材料,按时上传下达有关工程情况。
(二)乙方的责任及义务
1、承接任务后,全面组织施工,加强管理,建立健全各项规章制度。
2、提供一套完整的`施工组织设计方案书,管理人员、技术人员的名单及证件和身份证复印件。
3、在施工过程中应规范施工,严格按操作规范和安全操作规程,做到安全施工,确保工程质量和进度。如发生安全事故,一切责任由乙方全权负责,与甲方无任何责任。
4、做好施工方案和各项原始记录以及各类报表资料,整理建档成册。
5、做到清洁、文明施工、安全施工。
6、加强财务管理,接受甲方人员的监督。保证工程资金专款专用,按时发放工人工资,使施工正常进行。
7、接受甲方的统一指挥和调度以及监督。
8、协调好周边及上、下级关系。
9、乙主所承包的工程实行独立经营、独立核算,自负盈亏,独立承担一切经济民事、刑事法律责任。
第六条、交纳保证金约定
工程项目的工程保证金,民工工资保证金,民工社保意外伤亡保险金,爆破物品安全保证金,由乙方承交。由业主开收据,双方所签订的内部承包协议生效。注:保证金按国家规定时间返还。在签订内部承包协议后乙方支付给甲方合同履约金____万元人民币,合同履约金在乙方进场后或业主三个月内未能安排乙方进场时,甲方一次性返还给乙方。
第七条、违约责任
1、乙方进场手,经双方确认的施工组织设计和月进度计划的工程量任务,乙方无条件完成。如乙方二月都不能完成进度计划中约定的工程量任务指标,乙方无条件退场,甲方不退还余款。
2、在施工中甲方不按合同约定支付乙方工程进度款,乙方有权停工,停工期的一切损失由甲方承担(具体标准双方按实情另行协商解决)。
第八条、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决并签订补充协议,其补充协议与本协议一并具有同等法律效力。
第九条、本合同协议书一式二份,甲、乙双方各执一份。经签字盖章后生效,在结清结算款后失效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
身份证号码:身份证号码:
____年____月____日
地点:
土石方工程联营协议书 3
甲方:____有限公司
乙方:____有限公司
甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,经双方充分协商,甲方与业主签订的南宁吴圩机场扩建的土方工程,甲方同意将部分工程量与乙方合作施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,同时双方遵偱平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商一致签订以下条款:
一、工程项目名称:南宁市吴圩机场扩建土石方工程。
二、工程地点:南宁市吴圩机场周围。
三、工程量约伍佰万立方米。
四、该工程施工内容:挖、运、平、辗压、爆破等施工一条龙包干作业。
五、施工综合价每立方米人民币贰拾贰元整(¥22.00元/m3元),运距在四公里之内,超出部分按主合同条款执行。
六、计量、结算方式、付款方式按甲方与业主(建设方)签订的施工合同书条款履行。
七、甲方的权利和义务:
1、甲方确保该工程项目的真实性、可靠性,具体关系联络由甲方负责。
2、甲方负责提供对接工程所需要的资质资料等有关证件。
3、甲方负责与建设单位或委托的建设单位签订该项目的承包施工合同。
4、甲方负责与建设单位或委托的建设单位关于对本工程项目的施工交接和技术交底对接等事宜。
5、甲方负责与建设单位或委托单位的建设单位对工程的材料领取和工程款的财务结算。
6、甲方按乙方的所做工程量按约定单价所结算的工程款额2%比例收取施工管理费,在每批次结算得款时扣除。
7、甲方承诺给乙方的工程量约为伍佰万立方米,乙方在施工过程中与甲方进行独立工程款的.财务结算。
八、乙方的权利和义务:
1、乙方与甲方签订内部联营合作施工协议书后,则由乙方全面履行甲方所入签订的合作协议,乙方因履行内部合作协议产生经济效益,权利与义务与甲方无关;
2、乙方要按时组织施工人员、机械设备、按建设单位的通知入场开工时间准时进场施工和管理好队伍;
3、乙方要无条件接受建设单位和监理单位的监督检查;
4、乙方按所得的工程款额2%的比例上交给甲方的施工管理费后,剩余款额由乙方自负盈亏、自管自付,确保农民工工资按时发放,安全意外、三保由乙方负责购买;
5、乙方在施工中,按图施工,质量达到合格并争取优良工程;
6、乙方在施工中要做到文明施工、安全第一;一旦发生伤亡事故则由乙方负责,包括经济责任、法律责任等均由乙方负责,其责任与甲方无关;
7、乙方负责交纳人民币壹佰伍拾万元的合同履约保证金该项目的运作费。此款在甲方与建设单位签订合同时乙方以甲方名义交付给建设单位财务人民币捌拾万元整(¥:800000.00元)另外柒拾万元(¥:700000.00元)交给甲方,该款在本工程完工结算时退还给乙方。
九、其他约定:
1、甲、乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、本工程项目完成,账款结算付清时本协议自行作废。
十、本合作协议未尽事宜,经甲、乙双方作补充协议条款,双方签字具有同等的法律效力。
十一、甲方与建设单位签订正式承包施工合同后,此意向协议同时转为正式合作协议书。
十二、本合作协议书一式四份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。
十三、工程款付给乙方,本协议书自动失效。
甲方:乙方:
负责人或委托人:负责人和委托人:
经办人:经办人:
身份证号码:身份证号码:
联系电话:联系电话:
签订地点:南宁市____路____号____宾馆____楼
签订时间:20___年____月____日
土石方工程联营协议书 4
甲方:
乙方:
本土石方工程联营合作协议书(以下简称“本协议”),由甲方和乙方共同根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,经协商达成合作意向并签订。本协议为双方尊重合作、公平互惠、协作共赢的基础,双方必须遵守并执行本协议的各项规定。
第一条合作内容
甲方和乙方在本协议生效后,互相协助、信守合作,双方将在建设工程领域开展合作,以土石方工程为主,包括但不限于以下工作:
1、土石方施工,包括挖掘、填方、开挖等土建工程作业。
2、设备配备及维护,双方各承担一定的设备和机具,互相交换。
3、技术支持,按照工程进度及要求,甲方和乙方将在履行自己合同责任的基础上,互相提供技术支持和协助。
第二条合作方式
甲方和乙方在本协议生效后,将根据合同约定,按照协议中的合作内容开展工作。具体的合作方式如下:
1、联合投标。甲方和乙方将联合投标,在建筑工程领域争取工程项目。
2、资源分享。双方将各自拥有的资源进行共享,包括土方机械设备、资金、人员等。
第三条工程质量
甲方和乙方均应对工程项目的质量负责。在建设过程中,双方应共同确保施工质量,保证工程安全、合格、按时完成。
如合作过程中出现质量问题,甲方和乙方应及时协调,共同承担责任并采取有效措施,确保工程准时、合格交付。
第四条合作期限
本协议自双方签署之日起生效,合作期限为两年,并在履行完毕各自义务后终止。如双方需要延长,应在协议到期前双方协商确定。
第五条互信互惠
在合作过程中,甲方和乙方应互相信任、互相尊重、互相支持、互惠互利。双方应分别遵守各自的.合同和责任,以保证顺利合作。
在合作过程中,如遇到任何困难和问题,双方应及时协商解决,保证合作的顺利进行。
第六条保密条款
双方在合作过程中,将会获取到一部分的商业机密、技术制度等资料,在此期间,双方应当严格保守机密信息,不得泄漏,更不得私自转让。
如因为双方一方的漏洞或者失误导致机密泄露,责任方应承担一切相关责任。
第七条协议效力
本协议经甲方和乙方在充分协商后双方签字盖章生效,具有相应法律效力。若本协议中的任何一条规定因任何原因而被认定为无效,本协议的其他部分仍应有效。
本协议一式两份,双方各执一份。
甲方签署:
日期:
乙方签署:
日期:
土石方工程联营协议书 5
____________(以下简称甲方)
____________(以下简称乙方)
依照甲方与________________(以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、工程内容:_________________
4、承包范围:_________________
5、合同工期:开工日期:_______日;竣工日期:总日历天数_______天。
6、质量标准:一次验收合格率达到100%。
7、合同价款:__________________________________元整,¥_________________元。
二、甲方驻工地代表
甲方驻工地代表姓名:__________________________________
三、乙方驻工地代表
乙方驻工地代表姓名:__________________________________
四、甲方责任
1、甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。
2、协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。
3、甲方负责____工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。
4、甲方对本工程的工期、质量、、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和职责。
5、甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。
五、乙方责任
1、严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。
2、乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。
3、乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
4、乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。
5、乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上述工作____,发生的费用由乙方承担。
6、乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
7、乙方对工程的生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行交底,遵守工程建设生产有关管理规定,严格按标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业检查人员依法对工程施工中的检查、监督、管理,采取必要的防护措施,消除事故隐患,确保生产。按规定及时处理发生的事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
8、乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、____主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的.费用由乙方承担。本工程现场达到________级文明工地标准。
9、乙方应遵守____有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
10、乙方自行负责施工现场及工程的、保卫工作。
11、工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。
12、合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作____,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。
13、每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。
14、乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员____办公及生活设施用具,费用由乙方承担。
15、按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。
16、乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方____主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。
17、由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
18、乙方自行承担发包人不能及时____材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。
19、乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
20、乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。
21、因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
六、工程价款确认和支付、管理费用和其它
1、本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。
2、应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方____及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。
3、施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。
4、为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。
5、甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月____元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
6、甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。
7、管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取____部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取____部管理费。
8、(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)
9、每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。
10、支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。
11、甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的____%(其中预留工期、质量、、文明工地保证金各____%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到________级文明工地时,且未发生事故,分别支付预留的工期、质量、、文明工地________%的工程款(保证金)。
12、甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
七、乙方采购材料
1、本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并____产品合格证明,对材料质量负责。
2、材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
八、竣工验收及结算
1、工程竣工验收报告确认________天之内,乙方向甲方(发包人)____完整的竣工资料________套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时____所造成的损失。
2、甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。
九、质量保修
1、乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
2、保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后________天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承____修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
十、违约责任
1、乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。
2、对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3、乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。
十一、争议
1、甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
3、或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。
十二、其它
1、本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
2、本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。
3、(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)
4、本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
5、本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。
甲方(盖章)_________________
住所:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
____:_________________
开户银行:_________________
账号:_________________
____:_________________
_________年_________月_________日
乙方(盖章)_________________
住所:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
____:_________________
开户银行:_________________
账号:_________________
____:_________________
_________年_________月_________日
土石方工程联营协议书 6
甲方:
乙方:
甲乙双方经平等、友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的规定,就双方合作建立____电子商务网上商城______第三方电子商务____渠道(以下简称网上合作____)的运营外包达成如下协议,并愿意在此基础上双方共同遵守,精诚合作,互相支持,共同发展。
1、合作内容:甲方是拥有包括品牌、设计、生产、经销及零售实体。
乙方是一家专注于从事面向____的电子商务(b2c)外包运营的公司,乙方以自身的技术实力和在电子商务方面的运营经验和能力,双方合作运作以____甲方拥有的品牌商品为目的的电子商务____。
2、合作条件:甲方品牌在互联网上的商标使用权,商标使用权再授权,以及产品的分销权、零售权。
乙方拥有建设并运营面向最终____的电子商务网上商城(b2c)的能力。
3、合作方式:甲方通过互联网等非线下实体店铺的形式向最终________可授权的品牌商品,乙方为甲方该项业务____外包运营,该外包运营包括网店建设、网店运营、____推广、客户、收款结算等。
乙方负责,物流配送、甲方授权乙方在淘宝、拍拍____的网络____经营权,甲方授权乙方开立品牌淘宝、拍拍的专卖店。除上述甲方明确授权的网站外,乙方不得在其它网站经营甲方的品牌。双方建立电子商务战略合作关系。甲方并按本协议第三章的约定向乙方支付建设及运营费。
4、合作区域:中国。
5、合作及授权期限:自本协议签订之日起至_____年___月___日。
6、甲方权利及义务
(1)甲方保证在互联网上所____商品的合法性,并对所____的所有产品承担所有责任,包括并不限于知识产权、产品质量等。
(2)甲方制定网上合作____的产品零售指导价格。乙方承诺不以低于甲方零售指导价的价格____。甲乙双方共同制定面向会员的促销原则,乙方可在该原则下制定促销计划,经甲方书面同意后方可执行具体促销计划。
(3)甲方负责____网上合作____所售商品并保证稳定的库存。
(4)甲方应向乙方____为建设网上合作____所需要的有关产品图片、信息、介绍、市场及宣传等文档内容;甲方负责协助办理网上合作____经营许可的各种资质。
(5)甲方有义务依照双方共同制定的客户规范对网站____的产品进行退换货处理。
7、乙方的权利及义务
(1)乙方拥有非甲方____的网上合作____的后台信息系统、操作规范等的知识产权。
(2)乙方应确保乙方运营的网上合作____的信息系统性能满足合作需要的技术规范。
(3)乙方不得____下____甲方____的货品。
(4)乙方保证妥善保管代销货品。在乙方保管期间发生的货物灭失或毁损(不包括不可抗力造成的)由乙方承担全部的损失。
(5)乙方负责网上合作____的网店设计、网店建设、网店运营、网店推广、________。
(6)乙方应于每周结束的次日,每月结束的三日内,每年结束的次月10日前向甲方____每周、月、年的____报表、____分析、退换货分析、当前库存数据分析以及客户浏览记录和________分析。
(7)乙方应在甲方书面批准的市场推广方式内开展推广活动。
(8)乙方负责第三方网上商城的日常推广、节庆等特殊促销活动的策划及实施,但需得到甲方书面批准。
(9)除本合同明确授权外,乙方不得在其它场合使用品牌,不得再授权其它单位网络经营品牌。乙方不得____任何假冒或仿冒品牌的产品,不得做出任何侵害品牌的知识产权的行为,否则甲方有权立即单方解除本合同,乙方应承担相应的违约及侵权责任并赔偿甲方由此所遭受的实际损失。
(11)乙方在____活动中不得损害国家利益、社会公共利益、____权益和他人合法权益,也不得损害甲方权益,不得做出有损品牌形象的行为,否则由此产生的责任概由乙方自行承担,并且甲方有权单方解除本合同。
8、网店建设费及收益分配
(1)甲方须向____开具商品____发票。
(2)甲方因在合同签订日支付_____元给乙方作为,网店____建设费(图片拍摄图片优化网店整体设计等)。
(3)甲方同意乙方提取甲方产品的____佣金作为收益。
佣金:甲方同意乙方从实际____出去的甲方产品零售指导价格中提取____比例的佣金作为乙方的外包报酬。佣金=实际____出去的产品的零售指导价格×15%的佣金比例。
(4)配送与结算
1)关于商品的物流配送方式双方约定:由甲方负责仓储和对____的发货。产品的所有权在____给____之前均属于甲方所有,乙方不享有产品的所有权。
2)乙方在客户时接到客户反映发现有甲方多发、错发的货物的,应做好详细记录,同时应立即通知甲方。
3)甲方将按照《中华人民____产品质量法》、《中华人民________权益保护法》及其它法规、部门规章和国家强制性标准的规定,对存在质量问题的.售出商品____无条件退换货,对非商品质量问题(商品不影响二次____)的售出商品____7日内可退换货、15日内可换货。甲方通过乙方售出的商品,由乙方代表甲方为____用户完成上述售后。
4)双方以自然月为对账结算周期,乙方财务人员应于每月10日前向甲方出具上一对账单周期实际发生的结算金额对账通知单,甲方在收到乙方对账通知单5个工作日内将对账通知单回执返回至乙方。如甲方对乙方____的对账单有异议,双方可通过对账方式进行核对。双方对结算对账单确认无误后3个工作日内,乙方应在每月15日至20日期间向乙方账户汇入上月的佣金。
(5)乙方向甲方快递对账及相关资料等快递费用及运输费由甲方承担。
9、商业保密条款
(1)商业秘密:任何一方公开或未公开的任何技术信息和经营信息,包括但不限于:产品计划、____计划、奖励政策、客户资料、财务信息等,以及非专利技术、设计、程序、技术数据、制作方法、资讯来源等,均构成该方的商业秘密。
(2)保密:双方对在本协议下知悉的另一方的任何商业秘密均负有保密义务,任何一方在任何时候均不得向第三方披露另一方的商业秘密,非经另一方书面许可不得向任何第三方泄露。任何一方违反本条规定的,应全额赔偿另一方因此遭受的全部直接和间接损失。如果损失难以计算,则按3万元计算。
(3)本协议终止后至少3年内,双方仍然负有本条款项下规定的保密义务。
10、违约责任
(1)甲乙双方任何一方严重违反本协议,造成本合同约定的合作业务无法经营或由于一方不履行本协议规定的义务、经通知纠正后15日内仍未纠正的,视作根本违约,守约方有权解除本协议。如双方同意继续合作,违约方仍应赔偿守约方的经济损失。
(2)乙方保证所____的技术设备的正常运作,如____因乙方技术设备原因给____造成相关损失,由乙方承担所有责任。
(3)如因为不可抗力导致技术故障,进而影响的不能履行或履行延误,从而导致____理解错误而造成的任何损失,双方均不负责任。
(4)不可抗力:在合作期间,由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其他不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故,致使协议的履行直接被影响或者不能按约定的条件履行时,遇有上述不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电报通知对方,并应在____五天内____事故的详细情况及协议不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事故对协议的履行的影响程度,由双方协商决定是否解除协议、或者部分免除履行协议的责任、或者延期履行协议。
(5)乙方逾期支付货款的,应承担逾期付款金额每日千分之三的违约金,超过____五日仍未支付的,甲方有权解除本协议。但因为对方过错所致支付延迟,则支付方不承担此违约责任。
11、争议解决方式
(1)一切由执行合同引起或者与合同有关的争议,均应友好协商解决,协商不成时应向乙方所在地人民法院起诉。
(2)本合同未涉及的部分,均按《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的有关规定执行。
12、协议的生效、终止及其他
(1)本协议自双方授权代表签字、盖章之日起正式生效,有效期一年。协议期满前一个月若双方均未以书面形式提出异议,则本协议自动延期一年,延期期数没有限制,直到双方提出异议为止。
(2)若本合同终止或解除后双方不再续签新的合同的,则乙方应在合同终止后的7日内清除完毕网站上的所有品牌标志和____宣传,并将甲方产品和其它属于甲方的财产完好地归还甲方。并且,乙方不得向甲方收取任何费用。
(3)对本协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式,由双方授权代表签字后成为协议不可分割的部分。
(4)本协议一式_____份,均具同等法律效力,双方各执两份为凭。
(5)本协议未尽事宜,须经双方另行协商并签署书面文件,与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章)
_____年____月____日
乙方(盖章)
_____年____月____日
土石方工程联营协议书 7
甲方:________
乙方:________
一、工程概况:
1、工程名称:________
2、工程地点:________
3、工程内容:________
二、承包内容:
1、工程量乙方按甲方____的中标价为________(小写:________),甲方收取管理费___%,若结算工程量超出合同工程量,其超出合同工程量部分甲方收取___%的管理费。
2、甲乙双方各负责税金50%;若结算工程量超出合同工程量,超出合同工程量部分税金由乙方支付。
3、乙方承包范围按业主____的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。
4、乙方必须按业主____的`设计施工图纸及技术规范进行施工,保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格,并通过业主竣工验收。
三、甲方责任
1、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场,协助乙方签证工程量及一切事项。
2、不可抗拒的自然灾害损失,甲方协助乙方与业主补偿。
3、工程竣工后,达到验收条件,甲方在15日内协调相关单位进行验收,并协助办理结算。
四、付款方式
1、针对本工程量大、时间紧,在乙方签定合同起30天内,乙方支付工程保证金人民币为贰佰万元整(小写:2014000.00元),在管理费中扣除。
2、根据乙方实际完成工程量,每月28日前报量进度款,工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。
3、甲方支付乙方工程款时,甲方在工程款汇中代扣代缴税金。
五、施工工期为180天,以开工令下发当日算起,若工期延误,乙方承担一切责任。
六、乙方需为施工过程中的负全责。
七、未尽事宜经双方协商解决,协商解决不了的送相关法律部门仲裁。
八、本合同双方应共同遵守履行,中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。
九、本合同一式肆份,双方各持两份。
甲方:________乙方:________
________年________月________日________年________月________日
土石方工程联营协议书 8
托运方(甲方):____________________________________
承运方(乙方):____________________________________
合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就_________市_________区_________建设工程项目_________管理中心办公楼土方工程运输作业事宜,达成如下协议:
第一条运输任务
由乙方负责_________区_________办_________管理中心办公楼土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。
第二条合同期限
自_________年_______月_____日起至_________年_______月_____日止。
第三条运输起止地
起始地:_军区生产基地四分场到达地:__________________办公楼新址
第四条运输车辆
乙方提供自卸式工程运输车辆:9辆,载重量:30吨。运距:11公里
第五条运费结算
运费按27.5元/方计算。
本合同甲方负责买土每方8元(不含税),乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时,乙方应出具运输费发票。
甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的'运费。
第六条运输质量和安全
乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。
乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。
第七条燃油供应
乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。
第八条运输管理
1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。
运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。
3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。
4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。
因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。
第九条争议的解决
本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。
第十条其他约定
1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。
一式两份,由合同双方各执一份。
托运方(签字):___________________________
签约日期:_________年_______月_____日
承运方(签字):___________________________
签约日期:_________年_______月_____日