水电劳务合同范本（通用15篇）

在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的水电劳务合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

水电劳务合同 1

工程承包人： （简称甲方）

劳务分包人： （简称乙方）

为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。

一、劳务分包工作对象

1、工程名称：

2、工程地点：

3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具）

二、工程分包项目：

1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。

2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外2 1米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。

3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。

三、合同价格

1、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积 按照 元/m结算。

2、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。

四、质量及工期

1、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天惩罚 元，提前一天奖励 元。如遇不可抗拒因素，工期顺延。

2、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的'实际成本计算，在乙方当月的劳务款中扣除；若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。

3、本协议签订后，乙方因自身原因造成的退场，其班组方单甲方结算60%给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理，乙方要承担相应的经济责任。

4、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求，以及有违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。

5、垫付人工费和生活费，正负零以下按照该项工程量的 %支付劳务报酬；中途每八层按照所完成工程量的 %支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价 %；剩余的 % 月后付清。

6、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款5000元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。

7、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带，如每发现一次罚款200元，场地内不能随意大小便，如发现一次严惩。

五、在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作，严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业，自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工，不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责，10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。

六、本协议未尽事宜，双方现场协商解决。

七、本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

甲方代表：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话： 联系电话：

年 月 日

水电劳务合同 2

甲方：__________

法定代表人或委托代理人：

乙方：__________

文化程度：

出生日期 年 月 日

参加本单位工作时间 年 月 日

第一部分 协 议 书

根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、 规章, 现甲、乙双方经平等协商同意，自愿签定本合同，以便在今后工作中共同遵守。

一、劳动合同期限

第一条本合同期限为 年，自 年 月 日始至 年 月 日止,其中试用期为 月，自 年 月 日始至 年 月 日 止。

二、岗位职务及工作内容

第二条乙方同意按甲方工作需要，从事工作，担任部(店) 。

第三条乙方应按甲方所订《 制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。

三、劳动保护和劳动条件

第四条乙方工实行 工作制。

第五条甲方为乙方提供必要的工作条件，制定有关工作规范。

第六条甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担，若乙方违约解除合同，应赔偿甲方此项费用。

四、劳动报酬

第七条甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。

第八条甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资，其中试用期基本工资为 元，转正后为 元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。

第九条甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的，应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。

第十条由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的，甲方应保证乙方每月生活费不低于 元。

五、保险、福利待遇

第十一条甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。

第十二条乙方患病或负伤，其工资及医疗保险待遇按国家和四川省有关法律、法规和规定执行。

六、劳动纪律

第十三条乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范，严格遵守甲方的劳动纪律。

第十四条乙方应遵守职业道德，保守甲方的商业秘密，不做有损客户和甲方利益的事。

第十五条乙方应积极参加甲方组织的有关培训，努力提高自身业务素质和工作能力。

第十六条未经甲方许可，乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。

17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定，

甲方可给予其相应纪律处分，直至解除合同，并追究其相应经济责任及其他法律责任。

七、劳动合同的变更、解除、终止和续订

第十八条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同相应变更相关内容。

第十九条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更合同相关内容。

20.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方 作升(降)职的，双方应另行订立合同，本合同自然终止。

第二十一条经甲、乙双方协商一致，本合同可以解除。

第二十二条乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同;

1.试用期内考核不合格;

2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的;

3.严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

4.被依法追究刑事责任的。

第二十三条有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但应在三十日前以书面形式通知乙方：

1、乙方患病或非固工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事甲方另外安排的工作的，

2、乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。

第二十三条甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难，经向全体员工说明情况，听取员工代表或工会意见，并向劳动行政管理部门报告后，可以解除本合同。

如依本条第一款解除合同后，甲方在六个月内再录用人员的，应优先录用乙方。

24.乙方有以下列情形之一，甲方不得依据本合同第 二十二、二十三条终止、解除本合同：

1、患病或非固工负伤，在规定的`医疗期内的;

2、职工在孕期、产期、哺乳期的;

3、 法律、行政法规规定的其他情形。

第二十五条乙方解除合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。

第二十六条有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除合同：

1、在试用期内;

2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

3、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。

八、经济补偿与赔偿

第二十八条本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿，按法律、法规和有关规定执行。

九、劳动争议处理

29、因履行本合同所发生的劳动争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向 劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

十、其他

第三十条甲方所制订的《四川省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度》作为本合同附件。

第三十一条甲乙双方其他约定：

32.本合同未尽事宜，或与今后国家、四川省有关规 定相悖的，按有关规定执行。

33.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签 字、盖章生效。

甲方：

乙方：

法定代表人或委托代理人：

年 月 日

水电劳务合同 3

甲方：

乙方：

双方就工程项目达成如下协议:

一、工程名称：

___项目

二、工程地点：

巩留县综合农场

三、承包方式：

单包工

四、工程价格：

按建筑面积___元/㎡

五、工程内容：

水、暖、电气设备安装。

1、质量要求：按国家相关质量验收规范。

2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的___%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

3、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。

4、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。

5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的'费用。

六、结算方式：

每月按工作实际完成量的_____%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。

1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。

2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。

七、其它：

1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。

2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电劳务合同 4

甲方：_________（发包人）

乙方：_________（承包人）

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将深州新城A区4_、5_、6_、7_楼的水电暖安装工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：深州新城A区4_、5_、6_楼、7_楼。

2、工程地点：河北深州

3、工程质量标准：优良

4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）

二、承包范围

1、本工程以包工不包料（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包资料、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0、000以下及以上的给排水、采暖和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水平运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，另外进行地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检和做好质量技术资料和安全管理资料及竣工图的整理，待竣工后按海南省现行的归档格式提交给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。

三、工期

工期自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日竣工，总工期为_________天。

工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。

四、承包单价

按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为_________元/M2（±0.000以下不得计算）。本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。

特别约定：

1、乙方（承包负责人）施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期完成。

2、所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划（包含特殊情况下作出的调整进度）进行施工，按时按质按量完成。

3、乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项目，甲方有权把完成的工程项目，按合同单价的70%结算，将剩下的30%插入甲方委托第三方的施工费用，由乙方承担后续班组施工费用与合同的差额。

五、甲、乙双方责任

1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。

2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工（但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工）。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的，从第三天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按5%的管理费收取。

3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权处罚乙方。

4、乙方包水电施工过程中使用的一切工具。

5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保

6、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用。

7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的80%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。

8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的50%处罚。

9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的80%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。

六、质量要求

1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须持有相应的上岗证方可进行该工种的施工。施工前必须做出样板层，经甲方验收签认后方可全面施工。每部位的施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。

2、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。预留的管孔，箱体截面位置准确，暗装的管线路不得超出抹灰位置。管孔洞补塞无渗漏。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在调试或验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。

七、文明施工要求

1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。

2、动火作业前，必须经过甲方批准才能进行。进行动火作业时，烧电焊时要带水或灭火器材，杜绝火灾发生，下班后要切断电源，避免意外事故发生。

3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由乙方负责。

4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理的，相应的费用由乙方负责支付。

5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。

6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则，每超出一个床位处予每天100元罚款，依次类推。

八、违约责任及处罚

1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的.工程量的20%罚款处理。

2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。

3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。

4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责。在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元。在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。

九、工程付款方式

（一）支付时间

1、按甲方与开发商签订的节点支付所完成工程量的%（含已支付的工人生活费）。

2、到春节前甲方支付乙方所完成工程量的80%。

3、工程封顶一个月内付至完成量的80%，所有模板完成后三个月内付至完成量的95%，余下5%待竣工验收合格后付清。

4、当月如有罚款在支付工程款项中直接扣除。

（二）支付规定

1、从乙方的队伍正式进场后的第二个月开始每月支付工人生活费，每月的支付标准为参照上月上岗工人的平均人数，适当预支生活费用以不超过1000圆/人为标准支付。

2、乙方在每次申请工程进度款时，必须将所完成工作量报项目施工员、核算员，项目负责人审核，提供当月上岗工人花名册及工资明细表，交项目部批准。

3、甲方支付款项时采用转账支付形式（乙方不提供正式发票）

十、解决合同纠纷的方式：

1、因本合同发生争议时，可由双方友协商解决。

2、如果双方协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

十一、安全责任事故条款：

1、本合同价款内已包含安全费用。施工过程由乙方自身原因所发生工伤事故，甲方概不负责，所产生的费用由乙方自行承担。

2、若因发乙方原因发生重大安全生产事故，甲方有权向乙方追究连带责任。

十二、其它：

1、甲方的现场管理人员工有权根据有关合同条款及管理制度对乙方进行处罚，乙方的代表必须接收签字，不签收者甲方有权直接通知交财务部门从乙方的工程进度款中扣除，另外每次按照50元处以罚款。

2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件，具有同等法律效力。

3、合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，，均具同等法律效力。

4、本合同依甲方与开发公司签订的合同成立而成立，自双方签字、盖章后生效。

5、双方签定合同之时乙方需要提供元履约保证金，入场施工后甲方立即归还。

6、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。

甲方：_________

乙方：_________

电话：_________

电话：_________

签订日期：_________年_________月_________日

水电劳务合同 5

甲方：_________

乙方：_________

甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，现将______商品房工程的水电安装、防雷接地及弱电预留、预埋安装等劳务施工承包事宜承包给乙方，为了明确双方权利、义务，特订立如下劳务分包合同，双方共同遵守执行。

一、工程名称：_________商品房工程。

二、工程地点：_________。

三、工程建筑面积：以图纸结算为准。

四、工程承包范围及幢号：

1、按甲方投标清单水电中（含设计变更）的工程量和内容全部做完。

2、所有的水电洞口吊洞浇筑（不包括防水抹灰和电梯井内的封堵）。

3、所有幢号的临电搭设、维护。

五、质量要求：

工程质量：达到总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的`要求。由于乙方自身原因造成的返工人工费及材料损失费由乙方负责。由于图纸变更工程量的增加另行计费。施工过程中所需的材料乙方提前3天提交计划，甲方保证材料及时到位。

六、单价、付款及结算方式

（1）本工程按建筑面积计算，车库按14.00元/平方米计算，住宅按22.00元/平方米计算。9、10号楼按22.00元/平方米计算。

（2）车库预埋完成一月内支付10.00万元，每幢主体封顶后一月内支付8.00元/平方米，全部安装完成后一月支付5元/平方米。外墙涂料完一月内付2.5元/平方米，竣工验收合格后一月内支付至所完工程量的97%、剩余3 %作质保金一年内未出现质量问题一次付清。

七、材料设备供应

水电安装的小型工器具如钳子、卷尺等由乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。乙方负责的辅材为钉子、封口胶、焊条、扎丝和铁丝。

八、双方职责

1、甲方职责

（1）甲方及时提供给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

（2）甲方指定现场负责人，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

（4）甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用、保管情况。乙方如违反规定和工作达不到相应标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

（5）按工程合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

（1）完成本合同承包范围内所有水电安装工程内容。

（2）按照设计图的要求及施工规范施工，达到合格工程验收标准。

（3）施工现场承包范围内水、电材料现场上、下车及转运。

（4）乙方进场人员必需服从甲方管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

（5）现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。完工时把现场清理干净，把材料分类堆放整齐并放在甲方指定的位置。

（6）乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。

九、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资，如甲方有客观原因造成工期延误承担乙方相应的人工费用。

2、乙方违约责任

（1）如乙方在生产过程中，人员不足，工程质量、施工安全等不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算按工程量单项价款的70%支付给乙方。

（2）双方约定的工期不论何种原因不得延长。

（3）在施工过程中如乙方因施工质量低劣造成的返工损失均由乙方自行承担。

（4）乙方必须服从甲方及建设单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

（5）乙方必须按甲方要求做好各项工作。

十、安全责任

在施工过程中乙方应遵守甲方的安全管理，做好自身的安全防护。施工过程中造成的单次安全事故医药费2万元（含2万元）以内由乙方承担，单次安全事故医疗费用超过二万元以上时，甲方同意承担乙方扣除国家医保认可医疗点的医疗费后的70%，剩余的30%由乙方自行承担并附有效的医疗发票。

甲方承担费用计算式：=（医疗费+工伤赔付费—2万元—医保赔付费）×70%

十一、履约保证金

1、合同签订前，乙方向甲方缴纳保证金10万元（不计利息）。

2、保证金主体工程完工10层退一半、封顶退完。

十二、特别约定

1、班组工人进场当天必须提供身份证复印件且男年龄不超过60周岁、女年龄不超过50周岁。专业工种具有上岗证，否则工人在施工场内所发生的一切事故甲方不承担任何经济和法律责任。

2、工人在施工场外所发生的一切事故与甲方无关。

3、乙方现场负责人每月在现场16天，代理人员在现场26天（以甲方打卡为准），少一天扣500元，在保证金中扣除。

4、累计罚款达到2万元，甲方有权终止合同，并取消乙方作业资格，结算按已完合格工程量70%计算。

5、乙方须配置足够的无线电对讲机，以便通讯联络，提高工效。

十三、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖印后生效。

甲方：_________

乙方：_________

电话：_________

电话：_________

_________年_________月_________日

_________年_________月_________日

水电劳务合同 6

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据甲乙双方共同商议，甲方将所承建的 住宅楼工程项目中的水电暖安装分项工程以包工的形式发包给乙方施工。参照有关经济和劳动合同条例、依据国家劳动法及其他相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工 程 量：

第二条承包范围及注意事项

1、施工内容

从基础开挖至工程交工全过程(施工蓝图及技术说明、工程联络单等范围内)以及承包范围保修期内发生的保修工程量(模板工、泥工、油漆涂料、屋面防水、钢筋工以及塔吊司机工资除外，临时设施搭设除外但包括拆除及材料利用)。

2、施工质量

必须达到国家验收标准并通过验收。严格按各分项工程验收规范规定控制工程质量，杜绝质量通病。特别注意梁板柱钢筋绑扎工作质量。因施工质量问题返工所造成的一切损失由乙方负全责。

3、甲方根据乙方计划和要求及时组织材料。本着节约的原则，乙方应遵守职业道德，严禁随心所欲浪费材料。

4、积极配合各工种合理安排劳动力，保证工期(按总进度控制工期)，必要时要加班。

5、积极配合监理和上级质量部门的质量检查工作，施工中严禁使用砂浆王。

第三条安全文明施工

1、乙方应遵守国家有关安全文明生产条例，执行甲方有关安全文明施工的规定，严格执行操作规程，材料堆放有序，积极配合上级部门的.各项检查，做到安全文明施工。

2、进入施工现场，必须戴好安全帽，在无安全防护的高空危险地段作业时必须系好安全带，如有违反，所发生的罚款由乙方负责，在结算时扣除相应金额。

3、施工中因违章指挥、违规操作所发生的一切安全伤亡事故由违反方负责。

4、严禁酒后上岗，违者劝退。

5、乙方管理好自己的工人，特别是在有矛盾激化发生争斗时，应迅速阻止处理。工地上严禁打架斗殴，如有发生，一律交送派出所处理，由乙方承担一切责任，同时对乙方处5000元罚款。另外，任何人不准随意拿走工地上的任何财物，凡发现有未经允许拿走或准备拿走工地财物的行为视为偷窃，并处以被窃物价值50倍的罚款(最低不少于壹仟元)，当事人工资不够处罚时直接扣乙方工资。

6、特别提醒：施工现场外的一切安全事故甲方概不负责。各自看管好自己的代步车辆，如有丢失和损坏甲方概不负责。

第四条工资价格及发付比例：

1、面积计算：(固定面积包干)以户型面积×户数结算，即129.16㎡×80户=10140㎡。

2、价格计算：以10332.8㎡×20元/㎡计算。

3、结算比例：

按进度(最后一栋完成时间)分批次付款，以总价的80%(约16万元)为付款基数。 主体期间每层(四栋)结构完后给付0.75万元。

内墙抹灰完后给付4万元。

水电暖安装验收合格后即付6万元。

春节前能交工，工资付至95%，余款待结算后结清(或双方另行商议)。如工程跨年，春节前工资付至实际进度的80%。来年复工后按本条款给付工资。

第五条违约责任

因违约方责任造成经济损失的由违约方负全责，乙方因质量、安全等其它问题被第三方(监理及主管部门)罚款和强制解除时，乙方承担经济损失，并终止合同，甲方按实际进度的70%支付乙方工资。

第六条未尽事宜双方协商解决，可补充协议。另订安全生产合同书。

本合同一式3份，甲方 1 份，乙方 1 份，甲方公司1份，经签字生效。

甲方(盖章)：__________________

乙方：_________________________

代表人(签字)：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

_________年________月_______日

水电劳务合同 7

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况

1、工程名称武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅

2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积元一次性包死

第二条：关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的`合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、付款按每层完成后工程量的％工程款支付给乙方，整体竣工验收合格后支付％。剩余5%保修金。竣工一年后如无问题后一次性付清。

2、本工程保修期1年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：按建筑（每平米）一次性包死

5、乙方承包内容：

1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

3、水电施工穿墙、打孔、切割；

4、开关插座面板安装；

5、小五金的安装；

6、后期灯具的安装（水晶灯另计）；

7、临时用水电的施工及维护

8、地暖安装

9、消防设施及管道

第六条：纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字（盖章）

乙方________签字（盖章）

___年___月___日

___年___月___日

水电劳务合同 8

甲方： （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

甲方现将建设方居民安置房决定将以劳务包工给乙方，经双方协商同意特定如下协议：

一、承包范围：

按建设方提供的图纸梅溪乡胥家桥居民安置房全部水电承包给乙方，从基础至房子封顶的一切水电一至六楼强电、弱电及避雷，机械进场出场，水电在施工中的收检等都在承包范围内。

二、质量：

乙方必须按甲方提供的图纸或变更图纸进行施工，保证质量，不准偷工减料，按图施工，能通过监理的检查，确保质量进度推向前。

三、安全：

乙方在施工过程中，所有施工人员进入现场必须载好安全帽，穿胶鞋如果不按此条规定施工，发现一次罚款 元/人，在工程款内扣除，在 元以下的安全工伤事故由乙方负责， 元以上的经过事故分析，如果没有按安全操作规范施工的乙方自己负责，如果按操作规范施工的双方协商解决。

四、单价：

按施工的实际建筑面积，按国家的结算规范方式结算面积，每平方 元结算。

五、工期：

从开工之日起乙方配备好人员，配好各班组抓好进度，甲方要求标准层，如果完下成必须增加人员，谁的班组的`问题由谁负责，其它班组的生活费（按实际人员计算），每人每天 元在工程款内扣除，如果一直赶不上工期，甲方有权调换班子，工资按完成的工程量 结算，剩下的 作新进场班子的进场费，乙方必须服从。

六、付款方式：

乙方人员进场后，完成一层按一层的80%付款，工程全部完工工资付清。

七、其他

服从工地指挥，所有班组配备好人员抓好进度质量，在施工中不准以任何借口推托、拖延工程，如不听从指挥，甲方有权调换班子。

未尽事宜，另行协商解决。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字生效，具有法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

水电劳务合同 9

甲方：_________

乙方：_________

为了加强工程项目管理，明确双方权利、责任。经双方协商达成一致，特签订本合同，供双方履行。

一、承包工程名称：

二、承包范围内容：工程内电气全部安装，弱点系统的`管盒箱安装、防雷接地系统。给排水管、太阳能管、屋面落水管、采暖工程安装、全部工作内容及辅助工序，文明工地所要求的电气内容。

三、承包方式：包工包料，按建筑面积计价，材料按定额发放。

四、合同工期：

五、质量要求：严格按照图纸及国家现行规范及操作规程，技术交底施工，质量等级为合格。

六、安全要求：严格按照《建筑安装工程施工安全管理条例》乙方为施工人员办理工伤保险，甲方承包价中含有费用。在施工过程中发生一切工伤亡事故均由乙方自身负担，甲方概不负任何责任。

七、付款方式：按工程进度的80%予付，工程完工经验收合格后结清余款，扣保险金5%。

八、违约：因乙方引起的工期质量、安全进度、违约损失、责任、乙方承担，按结算价20%处罚。

九、一般工具：用具乙方自理，甲方提供必要的中型机具和施工方便。

十、本合同一式两份，工完场清，工程价款结清本协议自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电劳务合同 10

甲方：

乙方：

双方就工程项目达成如下协议:

一、工程名称：

___项目

二、工程地点：

巩留县综合农场

三、承包方式：

单包工

四、工程价格：

按建筑面积___元/㎡

五、工程内容：

水、暖、电气设备安装。

1、质量要求：按国家相关质量验收规范。

2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的___%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

3、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。

4、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。

5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。

六、结算方式：

每月按工作实际完成量的_____%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。

1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的.水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。

2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。

七、其它：

1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金____万元(大写)。

2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电劳务合同 11

甲方：

身份证号码：

乙方：

身份证号码：

乙方为甲方在 负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：

第一条：劳务(包工)施工范围

1、乙方根据甲方提供工程现有的.水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管

第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式

1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米 元结算(不含税金)，实际施工面积 平方米，总工程款 元。

2、付款方式：甲方按工程进度分 次付款，主体工程分 次付款，当乙方施工 楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到 楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到 楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %。二次排管分 次付款，当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费 %，余款 %作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

第三条：工程质量安全

1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全。

第四条：甲、乙双方责任

(一)甲方责任：

1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

(二)乙方责任：

1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费

第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方签字：

乙方签字：

日期：

水电劳务合同 12

甲方(发包单位)：

乙方(承包单位)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、工程工期： 天

五、工程质量要求： 合格

六、工程造价： 见后附综合单价表零用工： 120元/综合工日

七、工程承包方式： 劳务分包

八、工程价款的拨付及结算方式：本工程无工程款，工程量以总包单位清单及图纸为参考，以室内面积实测实量为依据。 按月进度工作量70%付款，竣工验收30日内付至合同内完成工程量的95%，结算款于结算完成后30天内支付至结算总额的95%，5%为保修金，1年保修期满后15日内一次付清。

九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。

十、考核验收：工程竣工由总包方、业主、监理、甲方共同验收并要求在以下四个方面对乙方进行考核后方可结算：

1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，一切后果由乙方自行承担。

2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求;竣工后的维修由乙方负责，如乙方不能及时保证维修，甲方有权另派他人维修，费用由乙方承担。

3、工程工期：20__ 年 05 月 05 日 至 20__ 年 05 月 20 日

4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，由于乙方未能达到总包方的文明施工标准所产生的处罚，由乙方自行承担。

十一、甲方责任：

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

3、负责对乙方施工人员的`安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

十二、乙方责任：

1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划。

3、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

4、按国家和北京市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

(1)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

5、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

十三、零用工说明

(1)卫生清理、自用材料搬运不计零工

(2)线槽、线盒、墙洞等修补一次不计零工

(3)总包方组织如技术竞赛、考试考核等活动不计零工

十四、违约责任：

1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 3 ‰的违约金;

(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方每日支付工程款的 1% 的违约金;

(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 元的违约金;

(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十五、本工程甲方委派 石艳峰 为现场负责人，乙方委派 为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

十六、 甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十七、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

十八、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。本合同副本 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。

十九、承包项目范围及要求：

1、施工承包范围：

1)电气安装，(强弱电箱、开关插座、剔槽、配管配线、灯具、烟感、广播、小电器、等电位、系统调试)

2)水暖安装，(冷热水管敷设、卫生洁具、阀门、水表、地漏、散热器及配件预埋件、打压、调试)

3)甲供图纸及清单内所包含的其他内容。

4)现场临时水电维护。

5)其他承包范围：小型手动、电动工具(靠尺、水平尺、梯子、凳子、灰板、灰斗、灰铲、水桶、铁锹、电钻、电锤、电焊机、切割机具等);零星耗材(各类刀片、锯片、焊条、钻头、钉类、胶布、胶带、美纹纸、砂纸等);劳保用品(安全帽、安全带、口罩、手套等);临时水电(三级电箱、电缆、临时照明、临时水管等);材料二次运输、保管以及竣工清理等。以上费用均由乙方自理。

6)施工人员食宿、证件办理，或如需备案、保险等费用由乙方自理。

2、成品保护根据总包方的要求及规定进行成品保护(详见成品保护方案)，其中窗台板、栏杆等由抹灰组进行保护，所需材料由甲方负责提供，所需人工费用由乙方承担。如未按照《成品保护方案》进行保护，或保护措施不合要求而造成的成品损坏、丢失以及总包方的处罚所产生的经济损失，由乙方全部承担。

3、材料用量严格按照总包方有关规定进行使用。如发生因乙方管理从而导致的返工、丢失、损坏等原因而造成的材料浪费，一切损失乙方自行承担。

4、质量要求

详见东宁丽致下发《质量标准》及甲方下发《技术交底》资料。

5、工程款结算需现金结算，甲方向乙方收取0.5%手续费。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

电话： 电话： 年 月 日 年 月 日

水电劳务合同 13

甲方：________________

乙方：________________

根据工程需要，经双方协商同意，由甲方承建的齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35~38楼工程的水暖工程承包给乙方施工。

第一条工程名称：________________

第二条承包范围及内容

括室内外给排水，地热盘管、苯板、钢丝网、镀铝聚酯薄膜敷设等。

第三条合同工期：________________

第四条承包方式和合同价款

1、协议价款为：________________。

2、乙方必须保证进场作业人员及相应管理人员满足现场施工需要。否则，甲方有权处罚或将其清除出工地。

2.1承包方式：包工包料。劳务单价一次性包死，单价中包括：施工现场内水暖工程的所有零用工，水暖工程成品保护用工，所有办证费用(如暂住证、做工证、健康证、上岗证等)，所有乙方的车旅费、办公费、招待费等;除合同另有规定外甲方不再支付其他任何费用。

2.2乙方在施工现场的住宿用房由乙方自行租赁，费用由乙方自行承担。

2.3现场水暖工程施工人员，必须持证上岗，由乙方负责管理，但必须无条件听从甲方管理人员的调度和统一安排。

3、协议价款包括以下内容：乙方按照协议约定的范围完成全部工作并承担违约责任的全部费用。

第五条协议价款的'结算和支付齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35~38楼工程水暖工程的所有内容：

1、协议价款的结算：________________。

1.1乙方按时完成承包的全部工程内容，经验收为符合合同约定的标准。

2、协议价款的支付：乙方自行垫付至主体工程完工，工程竣工后预留总造价的5%作为质保金，剩余一次性支付给乙方。

第六条质量要求

本工程为合格标准，乙方必须严格按图纸及规范要求规定配合土建工程组织施工，质量必须达到合格标准，如乙方施工的质量达不到规范要求，影响甲方其他工程的施工进度、质量或延误甲方其他工程的竣工验收，其一切经济损失均由乙方承担。施工过程中的质量管理按牡丹江大东建筑总公司《施工现场质量管理处罚条例》执行。

第七条安全生产、文明施工及施工管理

1、乙方在施工过程中，必须严格按安全生产操作规范施工并听从现场管理人员指挥，严禁违章操作，如发生事故一切均由责任方负责。

2、乙方在施工过程中不得自行拆除安全装置，必须拆除时，应征得安全员同意后方可拆除，但每天收工时必须恢复原样。

3、乙方施工人员必须服从甲方管理，严禁打架斗殴、滋事，否则每发生一次，罚款1000元。

第八条工期要求

为了双方共同利益，双方在施工中因互相密切配合，尽量满足建设单位的工期要求。如乙方未能按计划工期完成工程任务，每拖延一天罚款________________元。

第九条违约责任

1、乙方违约

乙方发生下列情况之一,视为乙方违约：

⑴违反本合同第九条规定的;

⑵乙方施工人员及技术力量不足，不能按进度计划保质、保量完成施工任务的;

⑶不能按合同工期竣工的;

⑷乙方在合同履行期间没有正当理由而中止的;

2、甲方违约

甲方无故单方解除合同的，承担________________元(人民币)的违约金。

第十条甲乙双方工地代表

本工程甲方代表：负责日常施工的管理、协调工作，有现场办理洽商变更的权利。

本工程乙方代表：为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。

第十一条附则

1、合同的生效和终止：本协议经双方法定代表签字后生效，结清工程尾款后，即宣告终止。

2、本合同一式两份，双方各执一份。

3、未尽事宜，双方另行协商，在本合同之外签订协议，与本合同具有同等法律效力，内容与本合同相抵触者按本合同相关规定执行。

4、甲、乙双方如发生经济纠纷，以协商解决为主，如协商未达成一致意见，可到施工所在地当地法院申诉解决。

甲方单位公章：________________

乙方单位公章：________________

甲方法定代表：________________

乙方法定代表：________________

身份证号码：________________

身份证号码：________________

电话：________________

电话：________________

__________年______月_______日

__________年______月_______日

水电劳务合同 14

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现甲方将 宅小区住宅楼水电项目承包给乙方，经双方充分协商达成一致，并订立本协议。

一、工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 劳务分包范围：上述工程范围内水电工程劳务作业。

二、工作期限

本合同工作期限 天。具体开工日期以项目部下达的书面开工通知为准。

三、承包形式及价款

1、依图施工，所有给、排水、电气安装，应急照明、弱电消防一次预埋，门禁对讲，管线预埋、预留口，防雷接地工程等的全部工作（甲方指定承包商与建设方所签订合同中所含安装部分的劳务全部内容）。

2、水电井预留洞口及所有管道口吊模封堵，修补抹灰，雨水至明沟或至总雨水井止，污水至市政总污水井止，给水从自来水总表起至用户室内）具体按设计施工图和总给、排水施工图范围内的给水、排水、正常照明系统中的事故照明箱和配电线路、动力系统的配管、配线、配电箱及设备安装（动力设备主体和涉及政府职能部门装表计量前面的管、线、配电箱除外）、设备控制箱至配电箱连接、工程内容内排污泵及控制系统、安装工程的检测、调试等。变频供水设备系统、应急照明系统中的应急灯具，住户内照明及插座电线敷设，开关和插座面板安装（但需空管内钢丝和盖接线盒盖板）不在此承包范围内。

3、材料、设备

①、乙方与甲方签订合同后，按施工图纸的设计标准及清单工程量，结合招标时指定的材料规格及品牌造好材料计划单（必须在每施工段施工前一个月内）报甲方审核采购。

②、本工程所有安装材料（含业主提供及甲方采购的质量及数量）均应附有产品合格证书，经甲方代表或监理工程师和乙方共同检查验收，签署验收合格文件后方可使用。对已进场的材料和设备，经双方验收合格的材料交由乙方照管及使用，期限至整体工程竣工验收合格交付给业主为止。所有材料数量全部按预算定额量进行与乙方作为最终结算。如有损坏或被盗一律由乙方承担并负责赔偿。

4、承包单价：

在承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量由甲方管理人员验收为优良，工期、安全及文明施工等均达到甲方及项目部的要求。劳务承包单价如下：

1．按该工程施工图注明建筑面积每平方 元/㎡结算；具体承包单价由以下几方面组成基本价为一次预埋 元/㎡、二次预埋（开关、灯具、插座、箱体安装，穿线）元/㎡、室内给排水工程 元/㎡、室外给排水工程 元/㎡，其中基本价包括承包范围内所有工作。

2.以上单价如班组有异议在进场15天内（提前3天）与甲方协商。如协商不定，按原定单价75%给予乙方结算已完成工作量，并一次性付清工资。并责令乙方退场。

3、上述单价工程必须确保质量优良。具体检测按国家质量检测标准执行，做到文明施工，且每道工序做到工完料料清，现场材料下班前必须清理，否则，按排其它人员清理，用工按200元/工日扣除，并处罚200元以上。

4、计时工按 元/工日（但必须与甲方或项目管理员签证生效。

5、上述包干单价包括一切承包工作内容有关的工作及材料进场卸车、堆码费用，各种工资、津贴、补贴、养老保险及五险一金的全部费用、国家政策规定费用及劳动法所包涵的全部条款。节假日加班、夜班、赶工补贴、自备式工具费、劳保费（包括防暑费、防寒费）、医疗费、差旅费、辅助材料费、管理费、现场文明施工用工及工具费。

四、付款方式及结算：

1．付款方式按以下节点：

①主体地下室顶板砼完成后，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

②±0.00以上每完成整体 层砼，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。其它以此类推，到主体屋顶楼梯机房砼完成，甲方按进度支付乙方进度款 元/㎡。

③室内给排水、电气照明、灯具、穿线安装完成，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

④室外给排水安装完成，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

⑤该工程全部竣工验收合格并交业主使用，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

⑥余下总工程款3%作为工程质保金，在一年内付清。

2.乙方结算完成的工作量。在主体封顶后，所有的工程量总和要求与图纸上数量相等。

3.乙方如果承包范围的工作未完成，就要求退场或工程质量、进度、安全、现场文明达不到项目部及监理要求时被勒令退场，处 2000 元以内的罚款。按原定单价75%结算已完成工作量，解除一切劳务合同关系。并责令退场。

4.甲方在给乙方办理劳务 结算时应扣除乙方在甲方仓库所借用未还的工具及周转材料费用（除正常的损耗）。并应扣除工程监理对工程质量问题开出的质量罚款单、工程进度未按时的进度罚款单和现场安全文明未达到要求的相关罚款费用。以及扣除项目部对施工现场严禁喝酒、打架斗殴、带病工作的罚款，对生活区用房严禁私接电源、用电饭煲、电火锅、热的快、电磁炉、电热毯等电器烧水、做饭、取暖的罚款处罚费用。

五、工程进度：

1、乙方必须按甲方或项目部下达的工期进度作业，指令按期或提前完成，否则每拖延一天罚款 1000-5000 元。

2、乙方必须严格按甲方进度表密切配合主体工程完成本班的任务，针对乙方雨天不愿施工、晚上不愿加班，不服从甲方按排，甲方有权要求乙方无条件退场。

六、质量要求及奖罚条例：

1.乙方须对质量严格控制，按《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的优良等级执行。凡不符合验收规范及项目部要求，甲方有权令其返工，返工费用自负，并处以 1000 元/次以上的罚款。

2．严格执行质量“三检”制度，做好每道工序完成后的自检、互检、交接检，并作好记录。合格后方可报甲方要求项目部验收。

3.乙方必须安排管理人员跟班作业，每层的给、排水、电气安装，应急照明、弱电消防一次预埋，门禁对讲，管线预埋、预留口，防雷接地工程等的全部工作的、预留、预埋位置必须正确，预埋线管接头必须固定好不能左右罢动，乙方每完成一层安装工作后、随时清理多余材料转移到材料仓库，由甲方组织质检员对每完成一层质量验收，对不合格的部位按每处 500 元处罚。

4.甲方管理人员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须遵照执行并及时整改，对拒不执行整改意见或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求每次罚款 1000 元。

5.墙、柱、上的预留盒必须按平水标高控制好，预留盒内必须用锯木灰、黄胶带包好（严禁使用泡沫）穿过梁板模板的线管周边必须无明显接缝、漏浆、门窗及预留洞口位置，预埋铁件须准确，方正、牢固；所有构件须观感漂亮，如发现一处不合格罚款 500 元。

6.浇筑砼时必须专人看护线管及预留预埋，并清理干净因本工种原因造成的漏浆砼，清理并转至指定地方。

7.每完成一道工序，必须进行班组自检后放请甲方验收，并要求一次性验收合格。否则每次处以 500 元罚款。

8.乙方在施工过程中出现预留线管及预留盒移位堵塞等现象，所有的清锉费

用及浪费材料全部由乙方负责。

七、安全事项：

1.乙方必须定期做好班内安全教育，并要求每次作好记录，所有的员工签字交甲方，使班组人员均有很强的安全意识。

2.乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定折安全制作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。

3.由乙方施工人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故或造成伤害别人时，所花费的安全费用由乙方负责。

4.一般工伤事故医药费用在5000元/次以内，在单价内包干，由乙方自理，5000—10000元/次由乙方承担5000元费用，10000—100000元/次由乙方承担5000元费用外另承担10%，100000元以上重大事故由乙方承担10%费用，乙方人员非上班和疾病或在外面所出现意外事故，由乙方自理。

八、文明施工：

1.乙方在施工期间，应加强本班内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明及住宿内清洁卫生。

2乙方人员在施工现场及车间加工的材料必须整齐，井然有序。必须做到每次上下班工完料清，保持施工现场现场文明。如乙方每天未安排人中清理现场文明，甲方将人清理，所有人工费从乙方结算中扣除，按贰佰元/工日计算。

3.乙方在施工期间，严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、不戴安全帽、骂人、争吵扯皮打架等不文明行为，严禁酒后作业及高空抛物。如有违反者，甲方处以100-500元/次罚款，情节严重的，交送公安机关处理及甲方有权勒令乙方无条件退场

5、乙方必须对聘用人员管理到位，所聘用人员不能以各种理由引起打架、闹事、关电、堵大门、停工等不良行为，由使引起项目部的一切损失由乙方负责。

九、甲、乙双方职责：

甲方职责：

1、甲方为乙方提供食宿条件（乙方自带行李及日常生活用品）。

2、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育、技能培训，并作好记录。

3、甲方帮乙方办理有关证件（外来就业证、暂停证、岗位技能签定证等）费用由乙方自负。

4、甲方根据生产情况安排乙方工作并对乙方进行工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题、工作问题，协调各种工作。

5、甲方按合同定时结算，支付工资。

乙方职责：

1、乙方必须严格遵守业主和项目部制订的各项规章制度，服从甲方统一指挥。

2、乙方进场人员（不能在当地聘用每天上下班骑摩托车人员，否则每发现一次罚款1000元/次/人。）必须是18至50岁之间的男性公民（无吸毒史者和两劳人员或在逃人员），要求身体健康，头脑清醒，并有一定的思想素质。若因乙方聘请神志不清。智障、残疾、疾病人员而引起的一切事故及非上班时间出现的.意外事故，由乙方承担一切责任。

3、乙方进场人员必须持有两证（身份证、计生证），并造好花名册，乙方必须与招聘的职工签订职工劳动合同，并缴纳国家政策性的相关费用。由公司人力部审核、盖章、保存，所报的花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，保证项目进度，不能随意变动。如需变动或增减人员，需经四方管理人员同意。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人每次罚款100元。

4、乙方承包人为现场负责人及班组人员不得少 8 人，必须保证本班组工作范围内的进度、质量、现场文明、安全生产的需要。不得擅自离开工地现场，偶尔离开须向甲方管理人员请假，并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次罚款200元/次天。

5、施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小罚款5000-10000元，情节严重，结算已完成工作量，解除一切劳务合同关系，并责令退场。

6、甲方有权辞退乙方不听指挥扣安排的人员，如乙方不能按期满足甲方工期、质量进度、现场文明等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

7、在施工过程中，爱护尊重他人，杜绝骂人打架斗殴，霸道族群的恶习，如发生打架斗殴事件，不论是非当事人所在承包班组一律处1000-2000元罚款，并各自承担相应费用，情节严重交送公安机关。

8、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

9、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人口同的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

10、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作；

11、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合项目部及业主办理竣工验收及经济签证工作。

12、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

13、乙方签订合同须向甲方缴纳 万元人民币质量保证金，保证金退回时间同其它班组。

14、乙方承包工程范围的工作内容不得转包，如乙方不履行合同范围内职责，赔偿相应损失，并处5000元罚款，解除劳务合同并责令退场。

15、所有劳保用品，包含在包干单价中，甲方不另承担，乙方必须随时做好雨、雪天施工的准备，配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品。

16、乙方必须及时发放本班组人员生活费和工资，严禁挪用，否则一切责任和后果及法律责任均由乙方负责。甲方不负任何责任。

17、由乙方负责招聘工人完成该工程施工，项目部与乙方招聘的作业人员不具有劳务关系。不承担劳动法等相关法律法规所规定的用人责任。

十、本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。

以上条款自双方签字之日起生效，此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：（手印）负责人签字：

联系电话： 联系电话：

负责人签字： 负责人签字：

身份证编号： 身份证编号：

签订日期： 年 月 日

水电劳务合同 15

甲方：

乙方：

经甲、双方充分友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保项目工程能优质按时完成，遵照《合同法》，特签订如下合同：

一、服务事项：

工程项目：达到国家验收标砖

地承包范围：包工不包料__年__月__日至年日。特殊情况(人力不可抗拒因素)，工期可顺延。

二、工程价格及付款方式

A、水电安装_____/平方，以地面平方计算。

B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量______%付款，工程进度一半后，甲方验收合格付给乙方总价______%，其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。

三、甲、乙双方的责任

1、甲方为乙方提供所需材料。

2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改，有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。

3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的.相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。

4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损失和安全事故，均由乙方自行承担，甲方概不负责。

5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种，对于无故造成的返工乙方自行负责。

6、甲方为乙方提供的装修材料，未经过甲方的同意，乙方不允许挪以私用，违者甲方有权利对乙方进行罚款，严重者甲方有权利追求其法律责任。

四、安全责任

乙方必须执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止其它安全事故的发生，发生事故时，乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失，并第一时间报告给甲方，接受上级有关单位调查，积极分析事故原因，责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。

五、以上各条需甲乙双方共同信守，若任意一方违约，守约方有权向违约方索赔，未尽事宜，以现行法律为准。

本合同一式二份，双方各执一份，自合同签订之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日